Új közbeszerzési törvény évi CVIII.

Új közbeszerzési törvény 2011. évi CVIII.
Dr. Hubai Ágnes Dr. Tátrai Tünde A fóliaanyag részletes tananyag, ezért az előadás során nem minden fólia kerül bemutatásra

Cél és szempontrendszer
Szociális szempontok átláthatóság Foglalkoztatás növelése EU-értékhatár alatti szabadabb joggyakorlás Adminisztráció csökkentése KKV-k támogatása kiszámíthatóság Körbetartozás elleni küzdelem Verseny tisztasága alkalmazhatóság egyszerűség Környezetvédelem Korrupció elleni küzdelem Teljesítési szakasz Rugalmasság

Tagállami jogösszehasonlítás Európai Bírósági esetjog
Módosítás alapja Módosítás dimenziói Tagállami jogösszehasonlítás Európai Bírósági esetjog Hazai gyakorlati tapasztalatok Új törvény Új felhatalmazó rendelkezések Intézményrendszer

A törvény szerkezete Rész Tartalom I. Általános szabályok II.
EU eljárásrend szabályozása III. Nemzeti eljárásrend szabályozása IV. Szerződésekkel kapcsolatos szabályok V. Jogorvoslat VI. Közbeszerzések Tanácsa

A szabályozás új rendszere
Értékhatár/ Ajánlatkérő Közbeszerzés általános szabályai Közösségi II. rész Nemzeti III. rész Közszolgáltatók eltérő szabályai XIV. fej.

Az új törvény felépítése
I. rész Általános rendelkezések I. fej Célok, alapelvek II. fej Értelmező rendelk. III. fej Személyi és tárgyi hatály IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági szereplők V. Közzététel és kommunikáció II. rész EU értékhatárt elérő értékű beszerzések szabályai VI. A felhívás VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás VIII. A dokumentáció XI. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők X. Benyújtás, felbontás XI. Bírálat XII. Eljárások fajtái XIII. Építési koncesszió XIV. Közszolgáltatók III. rész Nemzeti eljárásrend IV. rész Közbeszerzési szerződések XV. Szerződés V. rész Jogorvoslat

Egyes ajánlatkérői csoportokra vonatkozó szabályok logikája
II. rész III. rész Eljárási szabályok Eljárásfajták Építési koncesszió XIV. fejezet: közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó sajátos szabályok Egységes szabályozás ajánlatkérők számára Építési beruházás esetében közösségi szabályok alkalmazandók

Általános rendelkezések
Rész A leírás alapvetően az új szabályozásra épül, a lényeges eltérésekre külön felhívjuk a figyelmet az előző szabályozáshoz képest

1. Célok, alapelvek I. fejezet
A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős gazdálkodás elve KKV, fenntarható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű foglalkoztatás Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás Egyenlő elbánás Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani Főszabály az eljárás nyelve magyar A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan azt a törvény megengedi Tiszta , befolyásolás mentes piaci verseny – az nyerjen, aki a a legjobb Mindent meg kell hirdetni, minden ellenőrizhető - de üzleti titok védelem van Azonos elvárások alkalmazása minden ajánlattevővel szemben Ugyanazt az elbánást kell nyújtani az EU-ban letelepedett ajánlattevőknek áruknak – mint az itthoni ajánlattevőnek, vagy a hazai terméknek

2. Értelmező rendelkezések II. fejezet
Ajánlattevő – Részvételre jelentkező Alvállalkozó Erőforrást nyújtó szervezet DBR, e-árlejtés, e-út Gazdasági szereplő Közbeszerzési eljárás előkészítése – közbeszerzési eljárás megkezdése Támogatás

Alkalmasságban iazolásában résztvevő szervezet
Ajánlatkérő, (közös ajánlatkérő) 10% Közös ajánlattevő AT AT >25% Alvállal-kozó <=25% Alkalmasságban iazolásában résztvevő szervezet Nem alvállalkozó

Az egyes definíciók gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; erőforrást nyújtó szervezet: (helyébe lép definíció nélkül az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet)

A Kbt. szabályozási rendszere
Értékhatárok Ajánlatkérők Közbeszerzés tárgya Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv. hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés tárgya

A közbeszerzési eljárások alanyai
Ajánlatkérők un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők un. „közszolgáltatók” Ajánlattevők Természetes személyek Jogi személyek Jogi személyiség nélküli szervezetek Konzorciumok – új részletszabályok Képviselő Biztosíték egyszer Eljárás során nincs új ajánlattevő bevonás Többszörös megjelenés tilalma továbbra is 28. §

Ajánlatkérők 6. § Minisztérium, központosított közbesz
Állam, önkormányzat, költségvetési szerv, közalapítvány Közjogi szervezet In-house – szervezet 9. § (1) bek. k) pont Közszolgáltatók Kizárólagos jog (6. § (4) def) vagy Egyébként is a Kbt. Hatálya alá tartozó szervezet Amely közszolgáltatói tevékenységet végez 114. § (2) alapján Támogatott szervezet – több mint 50 % Önkéntes alkalmazó

Közjogi szervezet Közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység végzésére hozták létre, vagy ilyen tevékenységet lát el, ha meghatározó befolyással van rá a Kbt. 6. § (1) bek hatálya alá- tartozó szervezet Nem lényeges, hogy más tevékenységet is ellát

A közbeszerzés tárgyai
Árubeszerzés Építési beruházás Építési koncesszió Szolgáltatás megrendelése Szolgáltatási koncesszió Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek – a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni

Beszerzés tárgyak és ajánlatkérők kapcsolata
Értékhatár/ Ajánlatkérő Klasszikus Közszolgáltató Közösségi Nemzeti Áru Szolgáltatás Építési beruházás, építési koncesszió Építési beruházás Szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió Építési beruházás Visszterhes szerződés
Speciális ellenszolgáltatás van: hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében, vagy jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

Szolgáltatási koncesszió
Beszerzési tárgy csak a nemzeti rezsimben értelmezhető Szolgáltatás megrendelése Speciális ellenszolgáltatás: a hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében, vagy jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.

Kivételek 9. §

Általános kivételi kör (9.§)
Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény In-house megállapodások Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása

Általános kivételi kör folyt.
Ingatlan vásárlás Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás Választottbíróság, békéltetés, Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony Kutatás-fejlesztési szolgáltatás , ha eredménye nem csak ajánlatkérőnél hasznosul 6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás 6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség nélkül

In-house megállapodások 9. § (1) k)
1. típus Klasszikus ajánlatkérő tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel Közfeladat, közszolgáltatás Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető befolyásolása Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik 2. típus Klasszikus ajánlatkérő Több ajánlatkérő tulajdonos Max 5 évre köthető

A közbeszerzési értékhatárok 10. §
Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési törvény állapítja meg Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején közzéteszi Közös jellemzők: - alanyonként eltérő - közbeszerzési tárgyanként eltérő - beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés

70. § (1) január 1- december 31-éig klasszikus ajánlatkérők nemzeti értékhatára: a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. (2) közszolgáltatók nemzeti közbeszerzési értékhatár január 1-jétõl december 31-éig: a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint. 72. § január 1-december 31-éig klasszikus ajánlatkérők közösségi értékhatárai: Árubeszerzés: a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen ajánlatkérõk esetében a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: euró, b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a 2. mellékletben nem szerepel: euró. Építési beruházás, építési koncesszió: euró. Szolgáltatás: a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: euró, c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: euró. 73. § a közszolgáltatói szerződések január 1-jétõl december 31-éig: a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére euró, b) építési beruházásra euró. 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Értékhatárok

Becsült érték 11. §-18. § Közbeszerzés megkezdésekor
Tárgyáért általában kínált vagy kért ÁFA nélkül számított 12.§-18.§ alapján megállapított Legmagasabb összeg ellenszolgáltatás kell érteni Díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is beleszámít

Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke
Áru, melynek tárgya dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek, időszakonként visszatérően kötött szerződésre vonatkozik Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat Tervpályázat Építési beruházás Keretmegállapodás

Becsült érték – ami tilos 18. §
Részekre bontás Egybe kell számítani Hasonló áruk, vagy szolgáltatások amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel Építési beruházások melyek ugyanazon építési beruházásra vonatkoznak Kisebb értékű kivétel – külön ábra Részekre bontáskor a részeket egybe kell számítani Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok részére történő beszerzést külön kell számítani, ügyészség esetében részelőirányzatok terhére

18. § (3) bekezdés

18. § (6) Külképviseletek, országgyűlési képviselőcsoportok és ügyészség részelőirányzatonként külön-külön számítandó 2011 évi CLXVI. Tv. A évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról, és a bírósági végrehajtássalkapcsolatos egyéb igazságügyi tárgyú tvnyek módosításáról szóló évi CLXXX. Tv. egybeszámítás

Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. §
II. rész III. rész Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó Építési koncesszió a XIII. fej szerinti szabály alk Tervpályázat – külön vhr Közszolg – XIV. fej. Közösségi értékhatár alatt, nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó 4. melléklet szerinti szolgáltatások Jogi szolg. egyáltalán nem kell közbesz elj. csak hirdetmény Szolgáltatási koncesszió

Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 21-29
Az ajánlatkérő eljárása Kbt. hatálya alá tartozás bejelentése Bonyolítás Közös ajánlatkérés Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartása ajánlatkérőkről Ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata Előkészítés, lefolytatás, felelősségi rend, dokumentálási rend, döntésért felelős személy, testület Közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem Bírálóbizottság – 3 tag min. Bírálat, döntési javaslat, jegyzőkönyv Döntéshozó nem lehet a bb-tagja

Központosított közbeszerzés
Kormány az általa irányított, felügyelt ktgvetési szervek, alapított közalapítványok, állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek részére Eltérő szabályok vhr-ben – pl. központi bonyolítás (46/2011. (III.25.) Korm. Rendelet) 1000 fő lakosnál kisebb – kormány közp. Közb. eltérő szabályok vhr-ben Helyi önkormányzat – helyben központosítás- önkorm. rend. Több helyi önkorm – önkorm. társulási megállapodás

Összeférhetetlenség 24. §
Nem vehet részt előkészítésben és lefolytatásban ak. részéről, aki funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból – különösen gazdasági érdek, vagy más közös érdek miatt nem képes Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban az ak. által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a verseny tisztaságának sérelmét eredményezi Az ak. nevében eljáró vagy eljárásba bevont írásban nyilatkozik összeférhetetlenségéről Nem összeférhetetlen Felmérés érdekében kért adatok Támogatás érdekében kért tájékoztatás Új megközelítés

Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
Közös ajánlattétel 25. § Képviselő kijelölése- kötelező Minden nyilatkozat közös Képviselővel kell kommunikálni Egyetemleges felelősség Nem változhat az eredeti felállás ajánlattételt, részvételi jelentkezést követően 25 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 26. § Közös ajánlattevőként való megjelölés kötelező Nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítása megkövetelhető Jogi forma, min jegyzett tőke, tev kör, ellenőrzés írható elő

Többszörös megjelenés részletesen 28. §
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja

Verseny biztosítása és fenntartott szerződések
Ajánlattevő, részvételre jelentkező nem lehet Más ajánlattevő vagy részvételre jelentkező Mások alvállalkozója Mások alkalmasságának igazolója 55. § (5) Tpvt megsértése jelzési kötelezettség GVH-nak Nem a korábbi részletes leírás, általános kötelezettség Fenntartott szerződés Fenntarthatja vagy köteles fenntartani Védett foglalkoztató Külön vhr

V. Fejezet Közzététel és kommunikáció
Hirdetmények pontos felsorolása Eredményhirdetés helyett összegezés Eredményhirdetésről szóló tájékoztató – döntést vagy szerződéskötést követő 10 munkanapon belül megküldés (keretmegállapodás negyedévente) Szerződésmódosítás 15 napon belül Hirdetmények Hatóságnak való megküldése elektronikus úton, külön vhr. alapján

Kötelező saját közzététel
Saját honlap, vagy Hatóság honlapja, fenntartó honlapja Közbeszerzési terv, módosítás In-house szerződés Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok Jogorvoslat Kérelem, szerződést engedélyező végzés Szerződés Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok Éves statisztikai összegzés visszalépés

92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosítása
Központi hirdetményfeladás EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények Bírálati összegezések Éves statisztikai összegezések Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a rendeletben Hirdetményellenőrzés Díjak a rendeletben Hiánypótlás Hirdetmények kötelező tartalmi elemei Kkv Eredménytelenség ténye, szerződéskötés elmaradása AT-k KM II. részre utalás Helyesbítés 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételéének szabályairól, a hirdetmények és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Előzetes kommunikáció 32. §
Előzetes összesített / Időszakos előzetes tájékoztató közzététel egy adott évre Külön hirdetmény szerint Nincs lefolytatási kötelezettség Közbeszerzési terv klasszikus ajánlatkérők számára kötelező Március 31-ig Nyilvános

Közzétételre vonatkozó szabályok részletesen
eljárást megindító hirdetmények módosítás, határidő-meghosszabbítás és visszavonás (részletszabályokat lásd később) eljárás eredményéről szóló tájékoztató (eredménytelenné nyilvánítás/szerződéskötés/szerződéskötés megtagadásától számított 10 munkanap) szerződés módosításáról szóló tájékoztató (a szerződés módosításától számított 15 munkanap)

Eljárások dokumentálása 34. §-37. §
Írásban Közvetlen kézbesítés, fax, e-út (fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy azzal egyenértékű) Elektronikusan csak külön vhr alapján – nem lehet kötelező kivétel e-árlejtés és DBR Összes irat 5 évig megőrzendő Ellenőrzés – megküldeni, vagy hozzáférést biztosítani Főszabály – egyszerű másolat Hiteles, eredeti akkor kérhető, ha követelés érvényesítésére szolgál (bankgarancia) Felelős fordítást is köteles ak elfogadni EU- egyenértékű igazolás elfogadható Nem kérhető, ami magyarul, elektronikusan, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásban ingyenesen elérhető – Hatóság útmutató Ak egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisokat

Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai
II. Rész

VI. Fejezet A felhívás Az eljárást megindító felhívás tartalma 38. §
Ajánlati felhívás Részvételi felhívás Ajánlattételi felhívás XIV. fej szerinti eljárás közvetlen részvételi felhívás Esélyegyenlőség biztosítása Beszerzési tárgy meghatározása El lehessen dönteni- tud-e jelentkezni vagy ajánlatot tenni Megjelölni 40. § Azt a részt, melyhez alvállalkozót kíván bevonni A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, %-os arányukat a teljesítésben Támogatás Megjelölni, ha előzetes eljárást folytat Ha nem kapja meg vagy kisebb összegben – szerződést megkötésétől eltekinthet

jelentkezésben meg kell jelölni
40. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.” Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. alvállalkozók

Módosítás, visszavonás
Határidő meghatározása – elegendő idő álljon rendelkezésre Ajánlattételi, részvételi határidő egy alkalommal meghosszabbítható Határidő lejárta előtt közzétenni az új határidőt és tájékoztatni az érintetteket Nyílt eljárás Ajánlattételi határidőig a felhívás és dokumentáció feltételei módosíthatók, ekkor a határidőt is hosszabbítani kell – min határidő fele rendelkezésre kell álljon Ha csak a dokumentáció módosul, nem kell hirdetmény közzétenni és határidőt módosítani Nagy terjedelmű módosítás – egységes szerkezetbe foglalt új dok. átadása ellenszolgáltatás nélkül Kétszakaszos eljárásnál 43. § Meghívásosnál nem módosítható a második szakaszban, ami már az elsőben benne volt Versenypárbeszéd és hirdetményes tárgyalásosnál nagy mértékben nem változhat, ami esélyegyenlőséget sérti Visszavonás

Kiegészítő tájékoztatás 45. §
Határidők Ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal Gyorsított 4 nappal Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 3 nappal Részvételi szakasz 4 nappal kell megadni legkésőbb Ha későn érkezik a kérdés Még megadhatja a választ Határidőt módosíthat Nyújtása Anonim módon, ne derüljön ki kérdezett és kinek küldi meg ajánlatkérő Dokumentáció hibája Dokumentáción belüli ellentmondás Hirdetmény és dokumentáció között ellentmondás Helyszíni bejárás, konzultáció

Összetett feltételrendszer a sikeres közbeszerzéshez
Szerződés Bírálati szempont Alkalmassági követelmény Választható kizáró ok Kötelező kizáró ok

VII. Fejezet Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás
Felhívásban kötelező megadni a tárgyat és a mennyiséget Mennyiség max vagy min, eltérés %-os mértéke Részajánlattétel Ha a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi Természetéből adódóan biztosítható Gazdasági, műszaki, minőségi, teljesítési szempontok miatt sem ésszerűtlen Alternatív ajánlat Csak összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetén Műszaki leírás Dokumentáció tartalmazza Külön jogszab. határozza meg

VIII. A dokumentáció 49. § - 54. §
Főszabály – kötelező Versenypárbeszéd – ismertető Hirdetmény nélk tárgy – nem kötelező Megszerzésének feltételei Ellenérték – felmerült költségek alapján Hirdetmény nélk tárgyalás – ellenérték nem kérhető AT utánanéz – kötelezettségeinek (adózás, körny v. munkaváll véd.) Tartalma Tárgyalás vagy Vp esetén nem kötelező szerződéstervezet, csak feltételek Hasznos információk Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Iratminták Ép. beruh. – árazatlan költségvetés

IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők
Az tehet ajánlatot Szakmai tapasztalat, képzettség Műszaki és technikai feltétel Min.bizt, körny.gazd. szabv. Gazdasági és pü. helyzet Megfelel, valamint Nem áll kizáró ok hatálya alatt Min egy műszaki és egy pénzügyi alkalmassági követelmény előírása kötelező Közbesz. tárgyára korlátozni Besz. tárgyára Besz. becsült értékére Teljesítéshez szükséges mértékig Főszabály: együttes megfelelés Más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodás Igazolás Rendelkezésre állás – pl. erőforrás Referencia- teljesítésbe bevonva Pénzügyi- kezesség vállalása

Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával részletesen I.
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők/részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül meg kell jelölni az ajánlatban, részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az ajánlati (részvételi) felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt

Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával részletesen II.
az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja e szervezet nyilatkozatát, amelyben az az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérőnek a teljesítés elmaradásából vagy hibás teljesítéséből adódó, máshonnan meg nem térülő kárára

Kizáró okok kötelező (56. §) és választható (57. §) kizáró okok
kötelező kizáró okok: kötelező érvényesíteni és az ajánlattevői oldalon részt vevő minden szereplőre vonatkoznak (ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet); de az alvállalkozókról az ajánlattevő nyilatkozik választható kizáró okok köréből törlésre került az önkormányzati adótartozás kizáró ok ellenőrzése: az elbírálás időszakában egyszer, az iratokat meg kell őrizni; Kizáró okok Általános megközelítés változása

Kizáró ok 56. § - 57. § Gazd, szakmai jogszab. sértés GVH bírság
Kötelező Választható Végelszámolás Felfüggesztett tevékenység Szakmai tevékenység Eltiltás Adó, vám, tb tartozás (1 évnél régebbi) Hamis adatszolg, kizárás (3 éven belül) Munkaügyi bírság spec. jogsértés Közrendv. Bírság Bűncselekmény Nem fizette ki alvállalkozóit Nemzeti elbánás nem kell off shore!!! – tulajdonos sem lehet 25. %-nél több, a teljesítés során sem XV. Fej. Gazd, szakmai jogszab. sértés GVH bírság Szerződéses köt nem teljesítette, elmúlt két év Nyilvántartásba nincs bejegyezve külf. Engedély, egyéb tagság nincs Szakmai kötelezettségszegés 3 éven belül

M.o. 2012. évi központi költségvetéséről
g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; M.o évi központi költségvetéséről Módosult kizáró okok

Benyújtandó dokumentumok 58. §
Igazolások Teljesítésre alkalmasság Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocs Kizáró okok fenn nem áll Áru, szolg, ép.munka megfelel az előírtnak Korm. r. alkalmasság, kizáró ok igazolási mód, előírás, elfogadható dokumentumok Nyilatkozat kizáró okról Alvállalkozó Alkalmasságot igazoló szervezet

56. 0 (1) i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010
56. 0 (1) i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 58. § (5) Igazolás – természetes személy adatainak kezelése, nyilatkozat hitelesítése – kamara is lehet Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Módosult kizáró ok Igazolás - adatkezelés

Igazolások rendszere – részben ismétlés
hamis adat fogalma: kikerül a szándékosság követelménye dokumentumok benyújthatók egyszerű másolatban, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik (36. §) eredeti vagy hiteles másolati példány csak: ahol a dokumentum valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (36. §) dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása is kötelezően elfogadandó (36. §)

Magyarországon letelepedett ajánlattevő kötelező kizáró ok Gazdasági társaság, természetes személy Elektronikus adatbázisok vagy nyilatkozat Magyarországon letelepedett ajánlattevő választható kizáró ok Közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat Adatbázis, vagy nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentum Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő Adatbázisok kétszeri ellenőrzés kétszakaszos eljárás esetén Ellenőrzés magyar, elektronikus, hatósági vagy közhiteles adatbázisból, ha van Minősített ajánlattevői lista Változásbejegyzés – előírása kötelező Off-shore Választható kizáró ok – alvállalkozó, alkalmasságot igazoló szervezet is nyilatkozhat III. rész - nyilatkozat 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Igazolható Pénzintézeti nyilatkozat Beszámoló Három év – nyilatkozat árbevételről Igazolás szakmai felelősségbiztosításról Közszolgáltató – egyéb objektív alapú gazdasági krit. Saját eljárásrend – egyéb igazolási mód Műszaki és szakmai alkalmasság Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás Minősített ajánlattevői adatbázis Kizáró ok és alkalmasság 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Műszaki leírás Meghatározás módja Vagy azzal egyenértékű Műszaki leírás tartalma 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Magyarországon letelepedett ajánlattevő kötelező kizáró ok Gazdasági társaság, természetes személy Elektronikus adatbázisok vagy nyilatkozat Magyarországon letelepedett ajánlattevő választható kizáró ok 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Hatály – építési beruházás, építési koncesszió Becsült érték 12 hónapnál nem régebbi költségvetés Egy megvalósulási szakasz együttesen számítandó Dokumentáció tartalma Kivitelezési dokumentáció Kötelező tartalom 1. melléklet Ha kivitelezés és tervezés együtt – jogerős építési vagy létesítési engedély szükséges, ez alapján kell elkészíteni A feladat lehet a kivitelezési dok. Elk. Is Tervek – jogdíj nélkül a későbbiekben továbbtervezhető, átdolgozható legyen Összeférhetetlenség – ua. tervező is továbbtervezhet 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Tartalékkeret Felhasználás szabályainak rögzítése, mértéke, esetei, pénzügyi feltételei (ekkor nem szerz. Mód.) Rendeltetésszer és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható A becsült érték része Kamarai nyilvántartás Ép. Kiv. Tev. Végzők névjegyzékében szereplés – előírása kötelező Felelősségbiztosítás Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kötelező kötni vagy kiterjeszteni előírt mértékre, terjedelemre 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Alvállalkozók Ak az építési napló alapján köteles ellenőrizni, valóban a megfelelő alvállalkozókat alkalmazza-e at. AT és alvállalkozó – max 10-10% lehet a teljesítési és jólteljesítési biztosíték Ellenérték kifizetés Előleg Részszámlázást biztosításának kötelezettsége – esetfelsorolás Korábbi alvállalkozói számla – ajánlattevői számla megkülönböztetés és 15 napos fizetés él - működésképtelen szabály Műemlékekkel kapcs. Spec. Spec alkalmassági krit 1 és 2. melléklet a dokumentáció része 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Fizetés – korábbi szabály továbbélése
Főszabály: 15 napon belül/ EU I. fizetés 30 nap 1. Ajánlatkérő tájékoztatása arról, hogy a bevont alvállalkozókegyenként mekkora összegre jogosultak 2. Ajánlattevő egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat 3. I. fizetés: Számlák kiegyenlítése 15 napon belül ajánlattevőnek, aki haladéktalanul továbbutalja 4. Átutalások igazolása ajánlatkérő részére 5. Fennmaradó összegről számla kiállítása 6. II. fizetés: Ajánlattevőnek számla kifizetése 15 napon belül Art. 36/A. alkalmazandó

Ajánlati biztosíték 59. § Ajánlati kötöttség megtartását biztosítja
Részvételi szakaszban nem lehet kérni Ajánlattevő választása Befizetés Bankgarancia Készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Biztosíték mértéke – előreláthatólag felmerülő költségekre tekintettel Ajánlattevő elveszti, ha visszalép, ajánlatát visszavonja, szerződés megkötése meghiúsul Ajánlatkérő visszafizeti Felhívás visszavonása, ajánlat érvénytelenné nyilv. A nyertes ajánlattevőnek 10 napra rá Ajánlati kötöttséget nem hosszabbítanak ajánlattevők és nem tartják fenn ajánlatukat Kétszerese jár vissza Eredményről nem tájékoztat Szerződést nem köti meg

X. fej. Benyújtás, felbontás
Ajánlat a felhívás és a dokumentáció szerint kell elkészíteni Nyilatkozat a feltételekre, szerződés megkötésére, teljesítésre, ellenszolgáltatásra vonatkozóan Részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot KKV Felolvasólap Formai köv: zárt, bontatlan Elektronikusan is lehet Bontás Határidő lejártának időpontjában kezd Ismertetés –név, cím, számszerűsíthető adatok, anyagi fedezet összege Felolvasólapba betekintés

Ajánlatok sorsa Bontás Formai vizsgálat Érvényesség megítélése
Tartalmi értékelés Értékelési sorrend – nyertes kiválasztása Döntés

XI. Elbírálás Megfelel-e a dokumentációban, felhívásban meghatározott feltételeknek Alkalmasság, alkalmatlanság Érvényes, érvénytelen Értékelési szempont szerinti értékelés Lehető legrövidebb idő alatt – még ajánlati kötöttség alatt – kiterjesztés max. 60 nap lehet Bírálati kötelezettség – kivéve, ha az eljárás eredménytelen

Hiánypótlás 67. § Azonos feltételekkel
Arra irányul, hogy az ajánlat vagy részv. jel megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy jogszabályok előírásainak Új gazdasági szereplőt nem lehet bevonni Önkéntes hiánypótlás Hiánypótlás egy témára csak egyszer Alapelv nem sérülhet, ajánlat nem módosulhat Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítása???? – sorrendet nem befolyásolja

Hibajavítás Számítási hiba javítása – elemeik tételesen meghatározott értékeit alapul véve számítja ki Egyidejű, írásos tájékoztatás

Aránytalanul alacsony ár– az új szabályok szerint 69. § - 70. §
Fedezet – 20%? Fedezetről nyilatkozni bontás előtt Indokolás kérés Akár több AT az összehasonlítás miatt Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelően nyilatkozzon – objektív alapú Érvénytelen, ha nem elfogadható és gazdaságilag nem ésszerű az indokolás Munkabér, közterhek Nem egymáshoz viszonyít, hanem fedezethez A kommunikáció ugyanaz Kevesebb adminisztráció Kevesebb támpont DB gyakorlat ismeretének felértékelődése

Kirívóan aránytalannak értékelt köt. váll.
Indokolás kérése – Nem ellenszolg. Érvénytelen, ha nem elfogadható és gazdaságilag nem ésszerű

Értékelési szempontok, értékelés 71. § -73. §
Nem bírálati szempont Értékelési szempont lehet: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Összességében legelőnyösebb ajánlat Meghatározandó: Részszempontok Súly Pontszám alsó és felső határa Módszer Ellenszolgáltatás kötelező részszempont Szakmai, minőségi szempontok alapján értékelhető tényezőkön alapul, a közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell állnia Munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke Lehet max és min mértéket meghatározni Ha több ajánlat azonos összpontszámot kapott– kiválasztás, sorsolás (közjegyző) Árlejtés – értékelést követően! Nyertes a legkedvezőbb

Ajánlat, részvételi jelentkezés
Érvénytelenség § Érvénytelen Elkésett Összeférhetetlenség Kizárás Nem megfelelő alkalmasság Egyéb módon nem felel meg Aránytalanul alacsony ellenszolg. Kirívó köt váll Ajánlati biztosíték – probléma Részvételre jelentkező ajánlatot tesz Érvénytelen – nem kell értékelni Kizárás Kizáró ok hatálya alá tartozik Kizáró ok az eljárás során következett be Kizárható Nem kell nemzeti elbánást nyújtani Olyan származású az áru, hogy nem kell nemzeti elbánást nyújtani Ajánlat, részvételi jelentkezés

Ajánlat, részvételi jelentkezés
Eredménytelenség 76. § Nem nyújtottak be ajánlatot Minden ajánlat érvénytelen Nincs megfelelő ajánlat fedezet mértékére tekintettel Ajánlatkérő szerződés megkötésére képtelenné vált Eljárás tisztasága sérült Ajánlati kötöttség lejárt, nem újították meg KD megsemmisíti ajánlatkérő döntéseit Nem teheti meg AK, ha a jogszerűség helyreállítható a döntést követően Ajánlat, részvételi jelentkezés

Döntés 77. § Döntést követő 3 munkanapon belül tájékoztatás
Bírálatkor – írásbeli összegezés készítése ajánlatokról, részvételi jelentkezésekről Ha a fedezet nem áll rendelkezésre – mikor, milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra tájékoztatás

Szerződéskötési időpont előzetes meghatározása
Nincs a továbbiakban Szerződéskötési időpont előzetes meghatározása Eredményhirdetés

Előzetes vitarendezés,

Összegezés Összegezés módosítása – 20 napon belül az írásbeli összegezés megküldését követően Javított összegezés – 10 napon belül kiküldeni

Előzetes vitarendezés – a jogorvoslat előszobája – az új szabályozás tartalma hasonló
79. § (1) a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő, ha álláspontja szerint jogsértő az írásbeli összegezés, illetőleg az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum; b) az ajánlattevő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet az ajánlattételi, illetőleg részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, egyszerű, illetőleg gyorsított eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint jogsértő a felhívás, illetőleg dokumentáció, vagy azok módosítása.

Előzetes vitarendezés lefolytatása
meg kell jelölnie a jogsértőnek tartott elemet, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkoznia kell kérelmet megküldeni az ajánlatkérő részére ajánlatkérő három munkanapon belül a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztat. ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tizedik napig nem kötheti meg a szerződést. Hp, felvilágosítás kérés vagy indokolás kérés egy alkalommal Előzetes vitarendezés vs. Kiegészítő tájékoztatás

79. § (5) Bontást követően eljárási cselekménnyel, dokumentummal kapcsolatban,a válasz megküldését követő 10 napig mindenképpen moratórium Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Előzetes vitarendezés

Nyilvánosság, üzleti titok 80-81. §
Nem tiltható meg Alapadatok, ért szempont szerint értékelésre kerülő adatok Tiltható Pl. árazatlan ktgvetés Iratbetekintés és tájékoztatás a nyertes ajánlat jellemzőiről

A közbeszerzési eljárások fajtái XII. fejezet
3 8

Az előadás felépítése a továbbiakban
Nyílt eljárás Kétszakaszos eljárások Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Gyorsított eljárás Keretmegállapodásos eljárás Koncessziós beszerzési tárgyak Tervpályázat eljárás – vhr.

Nyílt Keretmegál-lapodásos Meghívásos Gyorsított Tárgyalásos Versenypárbeszéd

Tárgyalásos eljárás

Pontosabb, részletesebb
Tárgyalás lefolytatása Újdonság – ajánlati kötöttség A szabályozás nem változott, tárgyalni továbbra is csak az érvényes ajánlattevővel szabad

Versenypárbeszéd

Alkalmazás feltétele 101-108. §
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes illetőleg a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem a nyílt illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. Csak klasszikus AK esetében alkalmazható Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat

Korábban kétszakaszos eljárás
Szakaszolása Korábban kétszakaszos eljárás Részvételi szakasz I. Alkalmas jelentkező kiválasztása a párbeszédre – kizáró ok, alk. Szempont, ismertető készítése kötelező Párbeszéd II. Párbeszéd – megoldási javaslat készítése, erről párbeszéd, egy vagy többváltozatú javaslat + előzetes ajánlat cél: műszaki leírás, szerződés típus, jogi és pü. feltételek meghatározása, dokumentáció az előzetes ajánlathoz Ajánlattételi szakasz III. Ajánlattétel, értékelés, összegzés – alapja az AT által megadott megoldási javaslat ( ha hozzájárult, más javaslata is lehet)- dokumentáció a végső ajánlathoz

Ajánlati szakasz Rendkívül részletes szabályok, legjobban egy rugalmas és kötelezettségekkel terhelt tárgyalásos eljáráshoz hasonlítható Nem áll fenn az ajánlati kötöttség Legrövidebb időtartam nem érvényesül Jegyzőkönyv készítés, mindenkinek megküldeni Egyszerre csak hozzájárulással lehet megtartani Bírálati szempontok, súlyszámok módosítása lehetséges Ajánlattevők száma az utolsó fordulóban sem lehet kevesebb, mint három

Versenypárbeszéd lefolytatása
Részvételi határidő 30 nap min Ajánlati felhívás időpontja – 30/60 nap Részvételi szakasz eredményes – 5 munkanapon belül ajánlattételi felhívás küld Párbeszéd szakasz – javaslatok benyújtása, használatukhoz való hozzájárulás Ajánlattételi felhívás = ISMERTETŐ– kötelező tartalom 105. § Tárgyváltozás – bírálat szempontja, módszere nem változhat Párbeszéd lezárása – ajánlat benyújtása – ajánlattételi felhívás alapján Ajánlati kötöttség 30/60

Keretmegállapodásos eljárás

A keretmegállapodás jellege 108-110.§
Igény – több nyertes vs. új beszerzési stratégia kialakítása Cél – rugalmas eljárásrend, kevesebb bürökrácia Jellemző – két részből álló eljárás, piacspecifikus (megfelelő számú piaci szereplő) Alkalmazási környezet – jól parametrizálható beszerzési tárgyak, méretgazdaságos beszerzések esetében Max négy évre köthető

Fogalom egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget. Az ajánlatkérő tehát ilyenkor közbeszerzését két lépcsőben valósítja meg: először a keretmegállapodás megkötése érdekében folytat le eljárást, majd a közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodás alapján kerül sor annak megfelelően, hogy milyen típusú keretmegállapodást kötöttek a felek. A Javaslat egyértelműen rögzíti a 2004/18/EK irányelv alapján köthető keretmegállapodások négy típusát.

KM típusai 109. § 1. közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét kötelező erővel tartalmazza a keretmegállapodás Egy ajánlattevő – közvetlen megrendelés Több ajánlattevő – közvetlen megrendelés 2. közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét kötelező erővel nem tartalmazza a keretmegállapodás Egy ajánlattevő – konzultációt követő szerződéskötés Több ajánlattevő – verseny újranyitása (pl- e-aukció)

I. rész Célja: keretmegállapodás létrehozása több ajánlattevővel
Nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás Keretszám legalább 3 A keretmegállapodásban a szerződések lényeges feltételei kerülnek meghatározásra: Közbeszerzés tárgya Ellenszolgáltatás mértéke Előirányzott mennyiség

II. rész Közvetlen ajánlattételi felhívás küldése
Tartalma 110. § (5) Célja: a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel kössön ajánlatkérő szerződést Csak a keretmegállapodásos partnereknek lehet AF-t küldeni AF kötelező tartalmi elemeit a törvény meghatározza A keretmegállapodásos feltételek lényegesen nem változtathatók Az ellenszolgáltatásra csak kedvezőbb ajánlat tehető Szerződés: Egy ajánlattevővel, vagy többel (min 3) köthető Eltérő értékelési szempont az eljárás II. részében alkalmazható, ha előtt előírta ajánlatkérő

Csak azonos vagy kedvezőbb ajánlat tehető a II. részben
110. § (6) eltérő értékelési szempont alkalmazása – lehetőség, ha eredetileg is előírta ajánlatkérő Csak azonos vagy kedvezőbb ajánlat tehető a II. részben Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Keretmegállapodásos eljárás

Közszolgáltatókra vonatkozó eltérő szabályok
XIV. fejezet

Új közszolgáltatói megközelítés
Kbt. VI-XII fejezet alkalmazandó a XIV. fejezet szerinti eltérésekkel meghatározott szektorban működő ajánlatkérők az általuk ellátott un. releváns tevékenység miatt különös szabályok vonatkoznak rájuk vízügy, energia, közlekedés, postai szolgáltatás 114. § Leányvállalatok szigorúbb közbeszerzési kötelezettsége Részletes szabályok kormányrendeletben

Kivételek § Közszolgáltatóitól eltérő cél ha Ak nem tartozik a Kbt. Hatálya alá (köv fólia) Közszolg. tevékenység folytatása az EU-ban máshol Vízbeszerzés, energia beszerzés spec. Körülmény esetén Harmadik fél részére kötött szerződés – viszonteladás vagy bérbeadás – Közbesz. Hatóság tájék Ha a teljesítő fél több mint 75%-ban maga teljesít (ha nem maga, úgy közbesz. kötelezettség spec. feltételek) Összevont éves beszámoló-készítési kötelezettség – ha olyan szervezettel köt közszolgáltatói szerződést Több közszolgáltató saját cége köt szerződést tulajdonosával – több spec feltétel (3 évi átl. Forg. 80%) Több ajánlatkérő köt szerződést közszolt tevékenységre létrehoz saját vállalkozást és a vállalkozás köt szerződést valamely tulajdonossal Ak közös vállalkozással köt szerződést, melynek maga is tagja

Régi és új – hatály eltérés
"E törvényt nem kell alkalmazni arra a szerződésre, amely a) a 6. § (1) bekezdés e)-f) pontja szerinti ajánlatkérő közszolgáltatói tevékenysége folytatásától eltérő célra, … 168. § (1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni arra a beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely a) közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával, illetve (4) Az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni.

Alanyi hatály új a közszolgáltatói tevékenységet végző közvállalkozások és a közszolgáltatói tevékenységet végző, különleges vagy kizárólagos jogok alapján működő szervek jelentik a különbséget a két irányelv személyi hatálya között A gazdálkodó szervezetek csak a XIV. fejezet alkalmazásában, azaz közszolgáltatói tevékenységükkel összefüggésben minősülnek ajánlatkérőnek. Az irányelvet olyan ajánlatkérőkre kell alkalmazni,: a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy közvállalkozások, és a 3–7. cikkben említett tevékenységek valamelyikét folytatják; b) amelyek, amennyiben nem ajánlatkérő szervek vagy közvállalkozások, egy vagy több olyan tevékenységet is folytatnak, amely a 3–7. cikkben említettek között szerepel, és valamely tagállam illetékes hatósága által adott különleges vagy kizárólagos jogok alapján működnek.

Közszolgáltatói szerződések – elhatárolás új
nem alkalmazhatóak a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó szabályok akkor, ha az eltérő jellegű tevékenységek beszerzése egyébként egymástól elválasztható, a beszerzések együttes kezelése révén azonban a beszerzés egésze a XIV. fejezet szerint kerülne lefolytatásra vagy a XIV. fejezetben foglalt kivételi rendelkezések alapján kikerülne a törvény hatálya alól.

Saját cég előnyben részesítésének kivétele – új részletes szabály
a megkívánt tulajdonosi kapcsolat fennálltán túl meghatározott pénzügyi feltételeknek is teljesülniük kell. mi történik akkor, ha az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet nem minősül ajánlatkérőnek: nem lenne köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni; azokban az esetekben viszont, amikor ez a szervezet az ajánlatkérővel megkötött szerződése(i) teljesítése, az ajánlatkérő beszerzési igényének kielégítése érdekében köt szerződést harmadik szervezettel, a kivételi lehetőség csak akkor alkalmazható, ha – önkéntesen alkalmazva a törvény rendelkezéseit – az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti viszonyban álló szervezet közbeszerzés útján választja ki a közreműködőt. kiskapu bezárása - a közszolgáltató ajánlatkérők egy ajánlatkérőnek nem minősülő vállalkozásuk közvetítésével beszerzési igényeiket közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül elégíthették ki.

118. § (8) GVH jogosult az Európai Bizottság előtti kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat ellátni Cél: versenyfeltételek igazolása és Kbt. És irányelvi hatály alóli kivonás lehet Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Versenyek való kitettség megállapítása

Korábbi szabályok ismétlése
XIV. fejezet szerinti közszolgáltatói szerződés megkötése céljából lefolytatott közbeszerzési eljárásokra terjed ki Korábbi szabályok ismétlése Keretmegállapodásos eljárás továbbra is szigorúbb Eljárás adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról

289/2011. (XII. 22.) Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Keretmegállapodásos
Kizáró ok, alkalmasság ua + egyéb objektív alapú alkalmassági kritériumot kitalálhat Időszakos előzetes tájékoztatás – meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetében Közvetlen részvételi felhívás küldése Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett Újonnan belépők minősíttethetik magukat Előminősítés lényege- részvételre jogosultak kiválasztása 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról

Keretmegállapodásos eljárás
Keretszám meghatározás I. rész – nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos II. rész – Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Értékelési szempont változhat Eljárás adott tevékenység versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására 289/2011. (XII. 22.) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési jogszabályokról

Tervpályázati eljárás

Boríték a dokumentációban
El lehet tekinteni – rendes közbeszerzés, összességében legelőnyösebb ajánlat Boríték a dokumentációban Nyílt, meghívásos és egyszerű tervpályázati eljárás Marad az eredményhirdetés Teljes mértékben eltérő szóhasználat mint a Kbt-ben Bonyolult, nehezen követhető, alkalmazhatatlan 305/2011. (XII. 23.) Korm. R. A tervpályázati eljárások szabályairól

Egyszerű eljárásrend III. rész

Részletszabályok Visszalépés vagy szabadság?
Egyszerűsített közösségi szabály-alkalmazás építési beruházás esetében Módosító indítványok…

Régi kivételek, kissé más formában
Tankönyv Szociális ellátás keretében ellátottak áru és szolgáltatás-beszerzése 4. Melléklet – szálloda, étterem, szórakoztató, kulturális, sportszolgáltatás Külügyi segélyezés Hideg élelmiszer, főzési alapanyag Régi kedvenc – alaptevékenység ellátásához kötődő tanácsadás Hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenység

Új kivételek egyszerű eljárásrendben
katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény 3. § e), f), i) és k) pontjaiban foglalt eseteket, valamint büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben szabályozott beszerzések esete

Saját eljárás vs. Kbt.? 1. opció: szabadon kialakított saját eljárásrend alkalmazása 123. § alapján 2. opció: II. részben meghatározott (közösségi rezsim) szabályok alkalmazása, 122. §-ban foglalt eltérésekkel

123. § 1. Opció – saját eljárásrend alkalmazása
Csak áru és szolgáltatás esetében Szabályok közzététele a felhívásban Egy eljárásfajta alkalmazása egy eljárásban Rendes hirdetményminta alkalmazása Törvényben meghatározott kizáró októl eltérőek nem határozhatók meg Alkalmasság – egyéb objektív alapú alkalmasság is lehet Főszabály nyilvánosság, hirdetmény nélküli csak a törvényben meghatározott esetekben (122. §) Esélyegyenlőség, verseny Műszaki leírás Tájékoztatás 3 munkanapon belül 74. § (1), (3) érvénytelenségi ok kötelező, többi előírható (pl. kirívó) Kormány saját szabályokat alakíthat ki

122. § Kieg. tájék ésszerű időben megadni
2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása Kizáró ok alkalmazása Csak nyilatkozati kötelezettség Ép. beruh. esetén dokumentáció kötelező Nyílt, meghívásos ajánlattételi hat.id. min. 20 nap, részvételi hat. id. nincs minimum Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd bármikor alkalmazható Kieg. tájék ésszerű időben megadni Egyszerűbb hirdetménymódosítás Részvétel jogának fenntartása Kormány tovább részletezheti Előzetes vitarendezés ajánlattételi, rész. jel. határidőig lehet

122. § 2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási lehetőség II. rész valamint Áru, szolg 25 M Ft-ig, Ép beruh. 150 M Ft-ig Közbesz külképviselet számára Beszerzés kivételesen kedvező feltételekkel rövid ideig áll fenn 1. esetben min. 3. KKV! ajánlattevő meghívása kötelező valamint nem kell a Közbeszerzési Döntőbizottságot értesíteni az eljárás megindításáról 2. eset min 3 ajánlattevő meghívása

Mikro kis és középvállalkozás Vagy költségvetési szerv
Meghívható Mikro kis és középvállalkozás Vagy költségvetési szerv És az alkalmasság feltételeit feltehetően teljesíteni tudja Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás és KKV

Új kivételek Közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, szolgáltatások, építési beruházások Hitel és pénzkölcsön igénybevétele Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás

Ajánlatkérő köteles előírni Jogosult előírni
74. § (2) 74. (1) d) csak alkalmassági követelmény előírása esetében alkalmazandó (nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek) Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Egyszerű eljárás és saját eljárásrend

Szerződéskötés, módosítás, teljesítés

Szerződés megkötése 124. § Írásban
Szerződés tartalma – ami értékelésre került Ha részajánlattétel volt – akkor részenként kötni 1. és 2. legkedvezőbb ajánlat ajánlat - ajánlati kötöttség + 30 nap 11. naptól lehet megkötni Szerződéskötési kötelezettség Csak általa előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt beállott lényeges körülmény adhat okot mentesülésre

Szerződéskötés ideje Nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a szerződés megkötésének pontos napját Az ajánlatkérő a szerződést – a szükséges moratórium kivárása után – az eredmény közlését követő harminc napon belül köteles megkötni a nyertes ajánlattevő és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredmény közlésének időpontjától további harminc nappal a törvény erejénél fogva meghosszabbodik jogorvoslati eljárás miatti moratórium esetén az eljárás lezárultát követően köthető meg a szerződés.

Moratórium feloldása Nyílt eljárásban egy ajánlat
Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, versenypárbeszéd - egy ajánlat Hirdetmény nélk. tárgyalásos eljárásban - sürgősség Keretmegállapodás alapján történő szerződéskötés, kivéve ha újranyitották a versenyt

11 naptól köthető meg a szerződés
124. § (5)-(7) 11 naptól köthető meg a szerződés Második legkedvezőtt 30/60 nappal hosszabbodik meg Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Szerződési moratórium

A szerződés tartalma 125. § - 126 §
Nem eredményezhet hátrányos megkülönböztetést, nem tartalmazhat műszaki leírás, alkalmasság, értékelési szempontra vonatkozó előírást Lehet Szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételek Kötelező Adózási feltételeknek megfelel – meghatalmazás külföldi ajánlattevővől hogy az adóhatóság információt kérhessen Tulajdonosi szerkezet nyilvánossá tétele Ép beruh: tartalékkeret max 5 %.

Szerződés időtartama az ajánlatkérőnek a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy amennyiben a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés (pl. koncesszió esetében) nem indokolja, a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltésének céljával ellenkezik. a szerződés aránytalanul hosszú időtartama a közbeszerzési szabályozás céljával is ellentétben áll (C-451/08)

Biztosíték Max az ellenszolg 5%-át elérő biztosíték köthető ki (teljesítés elmaradásánál és hibás teljesítésnél egyaránt) Rendelkezésre bocsátás Teljesítés elmaradása – szerződéskötéskor Jótállás – jótállási kötelezettség beálltakor Szavatosság – jótállás lejártakor Egyéb – amikor az adott esemény bekövetkezik Biztosítékról nyilatkozni kell csak az ajánlatban

126. § (7) Biztosíték, vagy annak meghatározott része a (rész) teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerülhet biztosításra. Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Jótállás

Szerződés érvénytelensége
Semmis Jogtalan mellőzéssel kötötték Nem áll fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja Moratórium megsértése Nem semmis Ha a hirdetmény nélküli tárgyalásossal kapcsolatban a szándékáról hirdetményt tett közzé és kivárta a 15 napot Kiemelkedően fontos közérdek Semmis rendelkezések Ajánlatkérő szerződésszegésére vonatkozó kizárás, korlátozás Késedelmi kamat eltérés a jogosult terhére Ptk. 301/A. § (2)-(3)

Teljesítés Nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy projekttársaság teljesít Projekttársaság nem alakul át, marad ami volt a teljesítés során Teljesítésigazolás 15 nap Ép. beruh. – átadás átvétel max. 25 nap

Teljesítés és alvállalkozó
Az ajánlattevőként szerzõdõ fél teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell a kizáró okokról. (energetikai tárgyú tv.mód CLXXXII) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) minden, az ajánlattétel (részvételre jelentkezés) időpontjában már ismert alvállalkozót meg kell jelölni. új alvállalkozó bevonásának igénye, ekkor az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg.

Teljesítés EUB alapján
Európai Bíróság gyakorlatának megfelelően szabályozza (C-91/08), hogy az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, ha kifejezetten az alvállalkozói teljesítéseként bemutatott szolgáltatás minőségére, jellemzőire figyelemmel nyerte meg az eljárást az ajánlattevő nem változhat, ha meghatározó körülmény volt ajánlattételkor Az ajánlattevő vagy az alvállalkozó személye a teljesítés során akkor is változhat, ha ezek valamelyike mint gazdasági társaság átalakul vagy a nem gazdasági társaságok esetében a szervezet jogutódlással szűnik meg. Vagy előre nem látható ok, hibás teljesítés és a helyette javasolt is megfelel az eredeti kritériumoknak

Fizetés 30, max 60 nap Építési beruházás és uniós eljárásrend esetében jogosultság az előlegre az alvállalkozók számára az ajánlatkérő általi közvetlen kifizetést biztosítja Nem lesz külön végrehajtási rendelet Fizetés

Előleg Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Ez az előleg arra szolgál, hogy segítséget nyújtson a kisvállalkozások számára a munka megkezdéséhez. Ép beruh eltérő

nem tiltva meg minden olyan kisebb módosítást, amelynek a szerződés odaítélése szempontjából egyébként semmilyen jelentősége nem volt nem jeleníthet meg új beszerzési igényt a módosítás, nem sértheti a verseny tisztaságát és nem boríthatja fel a szerződés gazdasági egyensúlyát (több mint 5%), amely utóbbi körülmény az árváltozásokat szorítja korlátok közé. előre nem látható okból előállt jogsérelem bekövetkeztekor lehetséges olyan feltétel módosítása, amely befolyásolta az ajánlattevők eljárásban kialakult sorrendjét, az ajánlatkérőnek ilyen esetben a módosításról és annak indokairól értesítenie kell az eljárásban részt vett versenytársakat, amelyek érdekeltek lehetnek a jogorvoslati eljárás kezdeményezésében. Szerződés módosítása Forradalmi újítás

Jogorvoslati eset: szerz.mód.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a szerződéses megállapodás 3.2. pontjában a FIDIC Általános Feltételek alpontjával összefüggésben felmerül jogcímeken történ szerződésmódosítás lehetőségét zárta ki. Azonban a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő a szerződés mellékletét képez alpontban meghatározott dokumentáció 9. fejezete szerinti változtatási eljárás keretében a projekt tartalékkeretének felhasználását a Kbt §-a alapján nem zárta ki.

Jogorvoslat V. Rész A jogorvoslati fóliák két részre osztva, az új szabályok összefoglalóját, majd a az új szabályozás fóliáit tartalmazzák

Jogorvoslat új szabályai
Egyfokú bírósági felülvizsgálat – LB-hez rendkívüli perorvoslat (felülvizsgálati kérelem) Elvi jelentőségű döntések Nyilvánosság naprakész tájékoztatása Fővárosi Bíróság kizárólagosságának visszaállítása Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság hatáskörének pontos elhatárolása 90 napos jogvesztő határidő KD elnök diszkrecionális jog – eljárás kiterjesztése Jogorvoslat új szabályai Nincs nagy mértékű átalakulás

DB eljárás kezdeményező
140. § (1) bekezdés f) pont DB eljárás kezdeményező Alapvető jogok biztosa is lehet Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011 évi CCI. törvény DB eljárás kezdeményezése hivatalból

Igazgatási szolgáltatási díj
becsült érték max 1%-a, legfeljebb 25 M Ft. (tervp. Alacsonyabb) Kérelmi elem számtól függ Alaptalan kérelem – nem jár vissza Ha Kbt § (2) c)-f) alkalmazásra kerül, Ft feletti rész jár vissza (2) A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában c) megállapítja jogsértés megtörténtét; d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket; e) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki; f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől. Visszatérítés alapos és alaptalan kérelmek arányában történik 288/2011. (XII. 22.) Korm. Rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Eltiltás fél évtől 3 évig köteles
Hamis adatszolg Jogsértő magatartás két éven belül legalább két alkalommal Ha eredmény megküldésére még nem került sor a folyó eljárásoktól is eltiltja Bírság 152. § (4) Becsült érték, jogorvoslattal érintett rész ha részajánlat van v. szerződése érték mellőzés esetén – max 15%-a 152. § (3) e) pont esetében – max 10 % (köv. fólián részletesen) 288/2011. (XII. 22.) Korm. Rend. A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Kötelező bírság vs. lehetőség
Bírságot szabhat ki Bírságot szab ki 152. § (3) e) pont e) Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. 152. § (4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki a) ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg; b) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést; c) ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; d) ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítését; e) ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását [141. §] és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét.

Az ügyfél rosszhiszemű eljárásának jogkövetkezménye
az ügyfél rendbírsággal sújtható, amennyiben nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz.

Érdeksérelem – jogorvoslati jog
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, az ajánlatkérő csak akkor nyilváníthatja erre tekintettel eredménytelennek az eljárást, ha a jogszerűtlen döntés megsemmisítését követően az eljárás törvényessége már nem állítható helyre egy új döntés meghozásával. A rendelkezés célja, hogy megerősítse az eljárásban részt vevők jogorvoslati jogát, amely nem érvényesülhet megfelelően, ha az ajánlatkérő az általa elkövetett jogsértés megállapítása után úgy dönthet, hogy inkább nem fejezi be az eljárást.

Jogsértés tudomásra jutása
jogsértés tudomásra jutása időpontja, illetve a jogsértés megtörténtének időpontja Ez utóbbira olyan cselekményeknél van szükség, ahol a bekövetkezett jogsértés folyamatosan tartó jogellenes állapot létrehozásával jár. Így pl. a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét kell a bekövetkezésnek tekinteni, míg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontját, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését. E vélelmezett időponttól számít tehát a 90 napos jogvesztő határidő.

Hivatalbóli kezdeményezés
A kérelemre induló eljárásra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknál hosszabb határidőt hagy az eljárás megindításának kezdeményezésére. A tudomásszerzés tekintetében felállított vélelem e személyek, szervezetek esetében nem érvényesül. A jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyitva álló szubjektív határidő harminc nap, az objektív határidő viszont differenciált Az ellenőrzésre jogosult szerveztek esetében hosszabb határidőt ír elő annak érdekében, hogy e szervezetek a vizsgálatuk során feltárt jogsértések miatt eljárást kezdeményezhessenek a Döntőbizottság előtt; egy évben, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetében pedig három évben állapítja meg az eljárás kezdeményezésére nyitva álló objektív határidőt.

„ha a bíróság (1) bekezdés szerinti perben megállapítja a szerződés 127. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint meghatározott okok miatti érvénytelenségét, a szerződés megkötésének időpontjától kezdve érvénytelenné válik”. Ez utóbbi fordulat tehát – bár a Ptk. alapján a semmisség megállapításához külön eljárásra nem lenne szükség, a semmis szerződés ipso iure érvénytelen – mégis úgy rendelkezik, hogy az irányelv által előírt esetekben az érvénytelenséget a bíróságnak meg kell állapítania ahhoz, hogy a szerződés érvénytelennek minősüljön. Az irányelv által előírt esetekben tehát ezzel a különbséggel érvényesülnek a semmisség szabályai. Semmis vs. érvénytelen Finomság, mely érinti a szerződés érvényességét és időtartamát

Szerződés érvénytelensége
Amennyiben a KDB olyan közbeszerzési jogsértést állapít meg, amelynek következménye a szerződés érvénytelensége, az érvénytelenség megállapítása, jogkövetkezményeinek alkalmazása érdekében még külön bírósághoz kell fordulnia. Mivel a szerződés érvénytelenségével kapcsolatos döntés a bíróság előtti polgári per útjára tartozik, a jogorvoslati rendszer hatékonysága érdekében szükséges előírni, hogy ha a KDB megállapítja, hogy olyan jogsértés történt, amelynek az Irányelv értelmében kötelező jogkövetkezménye a szerződés érvénytelensége, akkor a KDB –nek kérnie kell a bíróságtól a szerződés további teljesítésének felfüggesztését.

Európai Bizottság eljárása
Az Európai Bizottság eljárása 166. § (1) Amennyiben az Európai Bizottság a Második Rész szerinti közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekre vonatkozó európai közösségi jogszabályok nyilvánvaló megsértését észleli, a (2) bekezdés szerint eljárást kezdeményezhet. (2) Az Európai Bizottság az észlelt jogsértésről értesíti az ajánlatkérőt is, és felhívja a jogsértésnek a szerződés megkötéséig történő orvoslására.

Közbeszerzési Hatóság
Hatóságra vonatkozó fóliák részben a jogorvoslati fóliacsomagban

Független szervezet, Országgyűlésnek felel
Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv 10-tagú Tanács Elektronikus hirdetményfeladás, honlap, jogorvoslatok – nyilvántartás Kötelező hirdetményellenőrzés – részben az informatikai háttér biztosítására kell fordítania

Elektronikus közbeszerzés

Nyilvánosság Ajánlatkérő vs Közbeszerzési Hatóság honlapja
Párhuzamos adatszolgáltatás Szigorúbb előírások KT strukturált adatközlés Adattartalom – végrehajtási rendeleti szinten Iratbetekintés és tájékoztatás kérés együtt eredményhirdetést követően…

Egységes szabály 30. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást megindító részvételi felhívást; c) a 123. §-ban szabályozott eljárást megindító felhívást; d) a időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és előminősítési hirdetményt; e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.

Visszalépés és pdf-nyilvánosság
31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); b) a 9. § (1) k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; d)a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés]; e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

Központi hirdetményfeladás EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények Bírálati összegezések Éves statisztikai összegezések Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a rendeletben Hirdetményellenőrzés Díjak a rendeletben Hiánypótlás Hirdetmények kötelező tartalmi elemei Kkv Eredménytelenség ténye, szerződéskötés elmaradása AT-k KM II. részre utalás Helyesbítés 92/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételéének szabályairól, a hirdetmények és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Igazgatási szolgáltatási díj a Hatóság bevétele
174 § (2), (3) Igazgatási szolgáltatási díj a Hatóság bevétele Hirdetményellenőrzés bevétele – informatikai háttér biztosítására, továbbá Hatóság tvben előírt feladatai ellátására 2011 évi CLXVI. Tv. A évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról

Eljárások dokumentálása 34. §-37. §
Írásban Közvetlen kézbesítés, fax, e-út (fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy azzal egyenértékű) Elektronikusan csak külön vhr alapján – nem lehet kötelező kivéte e-árlejtés és DBR Összes irat 5 évig megőrzendő Ellenőrzés – megküldeni, vagy hozzáférést biztosítani Főszabály – egyszerű másolat Hiteles, eredeti akkor kérhető, ha követelés érvényesítésére szolgál (bankgarancia) Felelős fordítást is köteles ak elfogadni EU- egyenértékű igazolás elfogadható Nem kérhető, ami magyarul, elektronikusan, hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásban ingyenesen elérhető – Hatóság útmutató Ak egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisokat

Vonatkozó szabályok jelenleg
A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. Törvény

Elektronikus írásbeliség
Írásban történő nyilatkozattétel: történhet postai vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon, vagy elektronikus úton. valamely kapcsolattartási forma alkalmazása nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. határidők rövidítésére tekintettel fenntartja, hogy a hirdetményeket kizárólag elektronikusan lehet feladni. A szerződéskötési moratórium és a jogorvoslat rövidebb határidejének átvétele pedig megköveteli, hogy az írásbeli összegezés megküldése, valamint az előzetes vitarendezés során a kommunikáció elektronikus úton vagy fax-on történjen.

Elektronikus út elektronikus úton nyújtható a nyilatkozat, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott. elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. Elektronikus úton nyújtható be a nyilatkozat továbbá, ha a Javaslat alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentum formába foglalják. a későbbiekben a fokozott biztonságú elektronikus aláírás mellett más módon kiállított elektronikus dokumentum is elfogadható legyen a közbeszerzési eljárásokban.

Korlátok A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő ezért nem jelölheti meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint nyílt eljárásban arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

E-Dokumentáció Az ajánlatkérő úgy is biztosíthatja a dokumentációhoz való hozzáférést, hogy azt elektronikus úton közvetlenül elérhetővé teszi a gazdasági szereplők számára. elektronikus elérés esetében is megoldást kell találnia arra az ajánlatkérőnek, hogy a dokumentációt elektronikusan letöltő gazdasági szereplők adatait (nevüket, székhelyüket, fax-számot és elektronikus elérhetőséget) rögzítse. A dokumentáció közvetlen elektronikus elérésének biztosítása esetén az ajánlattételi határidő rövidebb meghatározása Az elektronikus közzététel mellett tehát a határidő rövidítéséhez az is szükséges, hogy a dokumentációt ne csak az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, hanem már jóval korábban, a hirdetmény megjelenésekor rendelkezésre bocsássa az ajánlatkérő.

Írásbeliség vs. Dokumentálási kötelezettség
Egyoldalú adatáramlás Elektronikus adatbázisok, melyeket ajánlatkérő ellenőriz Kétoldalú kommunikáció a felek között Dokumentáció közzététele elektronikusan Elektronikus ajánlattétel Elektronikus bontás

E-cegjegyzek.hu Köztartozásmentes adatbázis Ommf.gov.hu bMbah.hu Hatóság útmutatót ad ki a gyakran alkalmazandó nyilvántartásokról és azok elérhetőségéről, vagy ajánlatkérőnek meg kell jelölnie az adott nyilvántartást (energetikai tárgyú tv.mód évi CLXXXII) 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Elektronikus adatbázisok
ha a közbeszerzési eljárásban felmerülő tény vagy adat hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen, magyar nyelven megismerhető, akkor az ajánlatkérő nem kérhet ezzel kapcsolatban igazolást. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pl. számos olyan hatósági nyilvántartást (névjegyzéket) szabályoz, melyek elektronikusan hozzáférhetőek (pl. felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, tervező). Az ajánlattételt egyszerűsíti, ha a Kbt. szerint ezeket az igazolásokat nem kell beadni, hanem az ajánlatkérő ellenőrzi az Interneten. A Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki a közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről.

Másolat, igazolás, dokumentum
az ajánlatkérők nem követelhetnek meg eredeti vagy hiteles másolati dokumentumokat. nem csak igazolásokat, hanem egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat (pl. beszámolót) sem lehet eredetiben vagy hiteles másolatban kérni az eljárásban. a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítása - nem szükséges és nem követelhető meg hiteles fordítás benyújtása, elegendő az ajánlattevő általi felelős fordítás is.

257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet módosítása
Hiteles elektronikus másolat kérhető, főszabály sima elektronikus másolat a 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet szerint mely a papíralap dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szól Hirdetmények feladása csak elektronikusan Hirdetményfeladás, visszaigazolás mailen E-dokumentáció DB – Hirdetmény nélküli tárgyalásos – elektronikus úton is eljuttatható E-ajánlattétel – formai kérdések előírása felhívásban, dokumentációban Felolvasólap önálló Bontás – korábbi tv-i szöveg a korm.r-ben Nem bontható – érvénytelen Hp – ha olvasható és megjeleníthető az ajánlat Elektronikus ajánlattétel – elektronikus összegezés-eljuttatás E-árlejtés – maradtak a korábbi hibák Kezdő ajánlat feltöltése ajánlattevő által 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet módosítása 287/2011. (XII. 22.) Korm . Rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Új e-szabályok összefoglaló
Tapasztalat Konklúzió Kormányrendeleti szint Kevesebb konkrétum a törvényben, határidő-csökkentés, nevesített elektronikus cselekmények hiánya Szóhasználat – dokumentáció elérhetővé tétele Nem eredményezheti diszkriminációt DBR Főszabály: ajánlatkérő és ajánlattevő közti kommunikáció elektronikus támogatása Elektronikus aláírás, időpecsét javasolt, de nem kötelező Cél: bizonyítható módon történő információcsere, esélyegyenlő módon

VHR szinten jelenik majd meg
Dinamikus Beszerzési Rendszer a teljesen elektronizált folyamat illúziója VHR szinten jelenik majd meg Új kifejezés Kreatív keretmegállapodás új környezetben Szabályok, melyek a kreativitást elősegítik Lehetőségek, melyek a főszabálytól eltérnek Kötelezettségek, melyeket még érdemes másoknál megnézni Új környezet, amelyet érdemes kiismerni

További végrehajtási rendeletek

Közeledés a törvényhez Fordítási hibák PTK felülírása
Szóhasználat, felesleges átfedések Árlejtés Teljes nyilvánosság az irányelvek szerint 218/2011. (X. 19.). Korm. Rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

9. § (1) a) és b) Egyes energetikai tárgyú törványek módosításáról szóló évi CLXXXII. Tv. Nemzetbiztonsági beszerzések - Korm rendelet a főszabály, kivéve jogorvoslati szabályok

b) a különösen érzékeny beszerzések esetében;
133. § (7) A minősített beszerzéssel vagy minősített beszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálása és jogorvoslati eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben: a) azon beszerzések esetében, ahol a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével; b) a különösen érzékeny beszerzések esetében; c) a hírszerző és elhárító tevékenységgel összefüggő beszerzések esetében. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011 évi CCI. törvény Nemzetbiztonsági beszerzések jogorvoslati szabályainak változása

Nem háttérjogszabály a Kbt. DB nem vizsgálhatja felül a felmentést
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról évi CLXXXII. Tv. Nemzetbiztonsági beszerzések jogorvoslati szabályainak változása

Központosítási lehetőségek bővülése felhatalmazások alapján
kibővíti a központosított közbeszerzés lehetséges szabályozási körét az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal. alapgondolata, hogy a központi beszerző szerv a törvény szabályai szerint közbeszerzési eljárást folytat le, azon ajánlatkérői kör, amelyek részére a központi beszerző szervezet eljár, a központi beszerző szervtől vagy azon keresztül közbeszerzési eljárás nélkül rendelhetnek meg árut, szolgáltatást vagy esetleg építési beruházást. az önkormányzatok társulás útján központosított közbeszerzési rendszert hozzanak létre központi beszerző szerv létrehozása nélkül is lehetővé teszi az ajánlatkérők összefogását közbeszerzések lefolytatása során, az önkormányzatok számára igény esetén központi beszerző szervezet útján, központosított közbeszerzési rendszer is működtethető legyen. a kisebb önkormányzatok adminisztratív terheinek megszüntetése érdekében ad lehetőséget a Javaslat arra, hogy a Kormány az 1000 fő alatti települések közbeszerzéseinek lebonyolítására központosított rendszert hozzon létre.

46/2011. (III. 25.) Korm. Rendelet módosítása
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. R. mód Katonai, rendvédelmi áruk hatály alól kikerültek Megindítást megelőző 15 nappal kell benyújtani a dokumentumokat Írásbeli összegezés megküldését megelőző 5 nappal korábban egyeztetés kezdeményezése az eredményről NFM jogsértés esetén Visszavonást kezdeményezhet Jogorvoslati eljárást kezdeményezhet Szerződésmódosítás és alvállalkozó bevonása 46/2011. (III. 25.) Korm. Rendelet módosítása 287/2011. (XII. 22.) Korm . Rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

93/2011. (XII. 30.) NFM Rendelet módosítása
Tevékenysége Nyilvántartása Jegyzékbe történő felvétel, megújítás, törlés Gyakorlat igazolása Felelősségbiztosításra vonatkozó szabályok 93/2011. (XII. 30.) NFM Rendelet módosítása A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről

Fenntartható közbeszerzés – első félév
Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól Saját eljárásrend? Fenntartható közbeszerzés – első félév Amire várunk

Köszönjük a figyelmet! Kérjük látogasson el honlapunkra:
Kérdések, javaslatok az előadással kapcsolatban: 3 8

Új közbeszerzési törvény évi CVIII.

Hasonló előadás

Az előadások a következő témára: "Új közbeszerzési törvény évi CVIII."— Előadás másolata:

Hasonló előadás

Projectumról

Visszajelzés

Bejelentkezés

A társadalmi hálózaton keresztül belépni:

Új közbeszerzési törvény évi CVIII.

Hasonló előadás

Az előadások a következő témára: "Új közbeszerzési törvény évi CVIII."— Előadás másolata:

Hasonló előadás

Projectumról

Visszajelzés